2009年一级建造师法规及相关知识预测试题(一)
发布时间：2018-01-23 共2页
一．单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
第 1 题 在不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括（ ）人民法院。
A．合同履行地
B．合同纠纷发生地
C．合同签订地
D．标的物所在地
【参考解析】： 《民事诉讼法》第25条规定："合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。"
第 2 题 北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，于是北方建筑公司提请仲裁。如果仲裁委员会裁决建设单位支付北方建筑公司工程款200万元，限于O6年10月1日之前结清，若届时建设单位不予支付，则承包商（ ）。
A．可以自己强制执行
B．可以申请行政主管部门强制执行
C．可以申请仲裁委员会强制执行
D．可以申请人民法院强制执行
【参考解析】： 《仲裁法》第62条规定：“仲裁裁决后，当事人应当履行裁决。一方当事人不改选的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定，向人民法院申请执行。”
第 3 题 根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是（ ）。
A．甲商业大楼用地使用权出让年限是50年
B．乙工厂用地使用权出让年限是40年
C．丙私立医院土地使用权出让年限是70年
D．丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年
【参考解析】： 地使用权出让最高年限按下列用途确定：居住用地70年；工业用地50年；教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；商业、旅游、娱乐用地40年；综合或者其他用地50年。
第 4 题 甲公司拖欠乙公司工程款1400万元，乙公司多次催要未果，在乙公司催款后不久，甲公司将其仅有的一栋办公楼以低于估价800万元的价格卖给丙公司，得价款700万元，丙公司在商谈买楼时也知道甲公司负债累累，其所支付价款远不能清偿债务，乙公司得知甲卖楼后，再次催要，甲公司偿还700万元后已确无偿还能力。为此，乙公司诉至法院，请求撤销甲的卖楼行为，以下说法正确的是（ ）。
A．乙公司可以直接要求甲公司撤销其低价售楼行为
B．甲、丙公司间的买卖办公楼行为与乙公司并无关系，乙公司无权干涉
C．如果丙公司不知道甲公司的转让行为是明显不合理而接受转让的，债权人乙公 司不应当行使撤销权
D．不论丙公司是否知道甲公司的转让行为属明显不合理，债权人乙公司都应当行 使撤销权
【参考解析】： 《合同法》第74条规定："因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。"强调的是受让人明知债务人的有关情形，还接受转让即具有恶意。如果受让人并不知道该情形，则属于善意取得财产，债权人不应当行使撤销权。
第 5 题 某建筑公司向某设备租赁公司发出一份租赁钢模板的要约，如设备租赁公司有意购买，则下列关于其承诺方式的表述中正确的是（ ）。
A．应当以通知的方式作出
B．只能以通知的方式作出
C．不能依据交易习惯以行为作出
D．不能依据要约以行为作出
第 6 题 一方希望和他人订立合同的意思表示，在性质上属于（ ）。
A．要约邀请
B．要约
C．承诺
D．合同
北方建筑公司承揽了某住宅小区的施工任务，2006年8月30日竣工。但是，建设单位却没有按照合同约定及时支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司将建设单位告上法庭，要求建设单位支付工程款合计200万元。据此回答 7～11 问题：
第 7 题 北方建筑公司应当选择（ ）起诉。
第 7 题 北方建筑公司应当选择（ ）起诉。
A．基层人民法院
B．高级人民法院
C．中级人民法院
D．最高人民法院
第 8 题 庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性，此合同（ ）。
A．书证
B．证人证言
C．物证
D．鉴定结论
第 9 题 由于建设单位指出北方建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，则其鉴定申请应当在（ ）之前提出。
A．提交答辩状
B．举证期限
C．判决
D．开庭
第 10 题 建设单位指出北方建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全，则应当在（ ）之前提出。
A．提交答辩状
B．判决前
C．举证期限届满之前7天
D．举证期限届满
第 11 题 该案应当在（ ）之前审结。
A．2007年11月10日
B．2006年12月10日
C．2007年5月10日
D．2007年2月29日
第 12 题 在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ ）。
A．安全生产责任制度
B．群防群治制度
C．安全生产教育培训制度
D．安全生产检查制度
第 13 题 在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担的责任是（ ）。
A．违约责任
B．缔约过失责任
C．无过错责任
D．合同责任
第 14 题 根据《水污染防治法》关于地表水污染的规定，在一些特定水体的保护区内，不得新建排污口。下列选项中，不属于该特定水体的是（ ）。
A．生活饮用水源地
B．工业生产水源地
C．风景名胜区水体
D．重要渔业水体
第 15 题 工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须（ ）。
A．重新取得资格证书
B．提供达到继续教育要求的证明材料
C．提供新的业绩证明
D．符合延续注册的条件
第 16 题 下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是（ ）。
A．具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围内承接勘察设计业务
B．承接方在异地承接勘察设计业务时，须经项目所在地的建设行政主管部门审批
C．设计师承接工程设计任务需经有资质的设计机构盖章，该机构与设计师对此承担连带责任
D．建筑师最多只能在两个工程设计机构执业
第 17 题 下列行政案件中，人民法院不予受理的是（ ）。
A．认为行政机关侵犯其人身权
B．认为行政机关侵犯其经营自主权
C．被交通管理部门处以罚款不服
D．对交通厅制定的交通管理规定不服
【参考解析】： 根据《行政诉讼法》第11条规定，显然。选项A、B、C分别是行政诉讼受理范围的第2、3和1项，而选项D根据第12条规定，属于不受理的第二项。因此，正确答案是D。
第 18 题 大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故。公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（ ）。
A．公司最多赔偿5000元
B．张某应要求王某赔偿
C．公司应赔偿医疗费7000元
D．公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿
第 19 题 下列表述正确的是（ ）。
A．评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军
B．建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法
C．经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位
D．签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效
第 20 题 某建设项目于2006年8月30日竣工，因建设单位未按合同约定支付工程款，2006年11月10日被承包商告上法庭，该案应当在（ ）之前审结。
A．2006年12月10日
B．2007年2月31日
C．2007年5月10日
D．2007年11月10日
第 21 题 工程施工合同中，当事人约定了争议的解决方式，主要是在（ ）之间作选择。
A．和解与调解
B．和解与仲裁
C．调解与诉讼
D．仲裁与诉讼
第 22 题 某施工单位租赁一建筑设备公司的塔吊，经组织有关方验收合格，施工单位应在验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．5日
B．10日
C．20日
D．30日
根据材料回答 23～25 题。
三木建筑公司承包了天园地产商的写字楼工程施工任务，双方签订的施工合同约定：该工程2006年3月1日开工，2007年8月30日竣工；预付款额度为工程造价的10%，从开工前7日起预付；竣工后28天内结算工程款；由于承包方的努力，该工程提前竣工，三木公司于2007年6月30日提交了竣工验收报告，但发包方天园地产却未能按约定履行自己的义务，不但未支付预付款，而且拖延至2007年10月1日才组织验收，10天后确认该工程验收合格，于是双方在结算时就相关利息、竣工时间等问题产生了多项争议。按照《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件审理适用法律问题的解释》及建设工程施工合同《示范文本》的规定：
第 23 题 由于天园地产未按约定支付预付款，影响三木建筑公司支付相应的贷款利息，利息从（ ）起算。
三木建筑公司承包了天园地产商的写字楼工程施工任务，双方签订的施工合同约定：该工程2006年3月1日开工，2007年8月30日竣工；预付款额度为工程造价的10%，从开工前7日起预付；竣工后28天内结算工程款；由于承包方的努力，该工程提前竣工，三木公司于2007年6月30日提交了竣工验收报告，但发包方天园地产却未能按约定履行自己的义务，不但未支付预付款，而且拖延至2007年10月1日才组织验收，10天后确认该工程验收合格，于是双方在结算时就相关利息、竣工时间等问题产生了多项争议。按照《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件审理适用法律问题的解释》及建设工程施工合同《示范文本》的规定：
第 23 题 由于天园地产未按约定支付预付款，影响三木建筑公司支付相应的贷款利息，利息从（ ）起算。
A．2007年8月30日
B．2006年3月8日
C．2006年3月1日
D．2006年2月24日
第 24 题 该工程的实际竣工日期应为（ ）。
A．2007年10月11日
B．2007年10月1日
C．2007年8月30日
D．2007年6月30日
第 25 题 由于天园地产拖延验收期限，导致工程不能按期结算，三木建筑公司要求其支付延期工程款的利息，利息应从（ ）起算。
A．2007年7月28日
B．2007年9月28日
C．2007年10月29日
D．2007年11月9日
第 26 题 北方建筑公司因建设单位未按合同约定支付工程款，将其告上法庭。庭审中，北方建筑公司出示了施工承包合同以证明索要工程款的正当性，此合同属于（ ）。
A．书证
B．物证
C．证人证言
D．鉴定结论
第 27 题 当事人可以对下列人员申请回避的是（ ）。
A．仲裁员、书记员、证人、鉴定人
B．书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人
C．证人、审判员、书记员、勘验人
D．调解员、仲裁员、鉴定人、勘验人
第 28 题 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担问题不符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》的是（ ）。
A．因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款
B．因承包人直接指定分包人分包专业工程而造成工程质量缺陷，应承担过错责任
C．对于未经竣工验收而发包人擅自使用的工程，承包人不承担任何质量责任
D．建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款
第 29 题 某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证，持有开工报告即可开工建设，下列说法正确的是（ ）。
A．建设单位应将保证安全施工的措施报送开工报告发证机构审查
B．建设单位应将保证安全施工的措施报送开工报告发证机构备案
C．建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门批准
D．建设单位应将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门备案
第 30 题 争议合同标的物提存后，债务人领取提存物的权利自提存之日起（ ）年内不行使将消灭。
A．1
B．3
C．5
D．7
第 31 题 2005年华光建筑公司为承揽某建设项目，在投标中承诺垫付建设资金，并在中标后与建设单位签订了合同。2006年该项目建设单位以华光建筑公司违反建设部、国家计委和财政部联合下发的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》，请求按照无效合同处理，不予支付工程款，对于建设单位提出的合同无效的理由，你认为（ ）。
A．理由成立，合同无效
B．理由不成立，合同有效
C．理由不成立，合同效力待定
D．理由不成立，合同是否有效取决于竣工工程的质量是否合格
第 32 题 根据《仲裁法》，以下关于仲裁的表述正确的是（ ）。
A．仲裁委员会是行政机关
B．限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定
C．当事人选择仲裁委员会可以不受地点的限制
D．仲裁委员会是按照行政区划设立的
根据材料回答 33～35 题。
甲公司对乙公司享有50万元债权，对丙公司、丁公司各有40万元货款未付。现甲公司决定将其50万元债权转让给A公司，将对丙的债务转移给B公司。另出于营业需要，从甲公司分出新公司C，甲公司与C公司达成债务分配协议，约定丁公司的债务由C 公司承担。
第 33 题 甲公司将对乙公司的债权转让给A公司，应当（ ）。
甲公司对乙公司享有50万元债权，对丙公司、丁公司各有40万元货款未付。现甲公司决定将其50万元债权转让给A公司，将对丙的债务转移给B公司。另出于营业需要，从甲公司分出新公司C，甲公司与C公司达成债务分配协议，约定丁公司的债务由C 公司承担。
第 33 题 甲公司将对乙公司的债权转让给A公司，应当（ ）。
A．通知乙公司
B．经乙公司同意
C．使乙公司的抗辩只能针对甲公司
D．只转让主权利，不转让从权利
【参考解析】： 依照《合同法》，债权人转让权利的，应符合法定的程序，即应当通知债务人。未经通知的，该转让对债务人不发生效力。故A选项正确。
第 34 题 甲公司将对丙公司的债务转移给B公司的行为，应当（ ）。
A．通知丙公司
B．经丙公司同意
C．只转让主债务，不转让从债务
D．必须进行批准、登记
【参考解析】： 依照《合同法》，债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的，应当经债权人同意，因此本题B选项正确。
第 35 题 丁公司的债权40万元，应当（ ）。
A．由甲公司承担清偿责任
B．由C公司承担清偿责任
C．由甲公司和C公司承担连带清偿责任
D．由甲公司和C公司按约定比例承担清偿责任
【参考解析】： 当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。本题多了一个条件："甲公司与C公司达成债务分配协议，约定丁公司的债务由C公司承担".但该条件仅仅是个迷惑内容，并不属于有效的条款，其债务分配协议并未获得债权人的认可，因此，本题只能是由甲公司和C公司承担连带清偿责任。
第 36 题 甲建设单位向乙供应商订购了一批卫生器材，付了定金并于发货前付了货款，但器材到货后，甲方因人事变动而百般刁赖，拒不验收，无奈之下乙方将该批器材提存。根据合同法的规定：
在提存期间，该批器材出现了毁损，其损失应由（ ）承担。
在提存期间，该批器材出现了毁损，其损失应由（ ）承担。
A．甲建设单位
B．乙供应商
C．提存部门
D．人民法院
【参考解析】： 自建筑材料提存之日起，债务人的债务消灭，债权人的债权得到清偿，标的物所有权转归债权人，因此，自提存起，标的物毁损、灭失的风险也转归债权人。本题中建筑材料损毁后，其责任应该由材料采购商承担。
第 37 题 某房地产开发商经营状况不良，欠某建筑公司30万元工程款久拖不还，却在近日将本公司的一辆价值30多万元的汽车无偿转让给某高校，致使其近期内不再有偿还债务的适当财产，因此建筑公司便向法院起诉主张其债权。则下列是说法正确的是（ ）。
A．该转让行为合法有效
B．该转让行为无效
C．该转让行为应当变更
D．该转让行为应当撤销
第 38 题 甲施工企业承包的由乙投资建设的某工程项目，2006年2月如期开工，从5月开始乙未能按合同约定支付工程款，甲向乙多次催告无果后，2006年10月甲要求解除合同，下列表述错误的是（ ）。
A．甲解除合同必须征得乙的同意
B．甲解除合同后可以要求乙支付已完工程
C．甲解除合同后可以要求乙赔偿损失
D．甲解除合同后，合同中关于延迟支付工程款利息的规定条款仍然有效
【参考解析】： 《合同法》规定，当事人可以约定一方解除合同的条件，条件成熟时，解除权人可以解除合同，本例属于《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》中明确的、承包人可以解除合同的条件之一，不需征得乙同意，故选项A符合题意。选项B、C、D均为《合同法》和上述《解释》规定的合同解除后解除权人的正当权利，故不符合题意。
第 39 题 民事诉讼中，在必要时可以裁定先行给付，并立即执行的情形不包括（ ）。
A．追索抚恤金的
B．追索贷款的
C．追索劳动报酬的
D．追索医疗费用的
第 40 题 甲欠乙30万元，甲将其名下的某处房产以30万元出售给丙，房屋过户后甲迟迟没有要求丙支付房款。乙可以行使（ ）。
A．不安抗辩权
B．同时履行抗辩权
C．先履行抗辩权
D．代位权
第 41 题 我国《民事诉讼法》确定级别管辖的根据不包括（ ）。
A．案件的性质
B．复杂程度
C．争议金额的大小
D．当事人的年龄
第 42 题 甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，结算时应按照（ ）计算。
A．2800元/吨
B．2650元/吨
C．2500元/吨
D．2200元/吨
第 43 题 按照税务管理规定，下列情形正确的是（ ）。
A．县政府扶持某工厂，决定对该企业免征三年企业所得税
B．王某拖欠税款，2006年7月出国留学并未提供担保
C．税务人员张某与管辖范围内的私营企业老板李某是大学同学，张某在执行公务期间并未申请回避
D．赵某承包一商店，经查应补交税款共计1万元，拖欠不交，税务机关扣押其个人财产
第 44 题 在某工程项目建设过程中，发生了下列事件，其中符合《消防法》规定的是（ ）。
A．将工地食堂建在木模板仓库的一个角落里
B．因工期紧张，让从未接触过电焊工作的王某和其他工人一起焊接钢梁
C．组织防火检查时，指派维修工李某更换灭火器中的化学药品
D．对工人进行消防安全知识培训和考核，并将考核不合格的工人赵某辞退
第 45 题 下列关于效力待定合同的表述中正确的是（ ）。
A．代理人以被代理人名义订立的合同
B．限制民事行为能力人独立订立的合同
C．财产所有权人处分自己财产的合同
D．法定代表人未超越权限订立的合同
第 46 题 甲乙双方的施工合同约定工程应于2007年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2007年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（ ）天的拖期违约损失。
A．15
B．16
C．17
D．21
第 47 题 乙向甲借款10万元，由丙提供保证，后乙与丁签订转让合同，把还款的义务转移给了丁，并取得了甲的同意，下列选项中最确切的是（ ）。
A．债务转移无效
B．丙继续承担保证责任
C．经丙书面同意后才继续承担保证责任
D．经丙口头同意后才继续承担保证责任
第 48 题 某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是（ ）。
A．无订立合同的意思表示
B．要约人不特定
C．受要约人错误
D．要约内容明确
第 49 题 乙设计院为某市政公司负责的桥梁工程实施监理，甲施工企业为该工程的承包单位，如果甲公司为该工程投保了建筑工程一切险，下列说法中正确的是（ ）。
A．市政公司、甲公司、乙设计院都是这桥梁工程一切险的被保险人
B．市政公司、甲公司是建筑工程一切险的被保险人，乙设计院不是
C．甲公司是建筑工程一切险的被保险人，市政公司、乙设计院都不是
D．市政公司是建筑工程一切险的被保险人，其他单位都不是
第 50 题 工程建设中，纳税人所在地为A县城，则应缴纳城市维护建设税应适用的税率为（ ）。
A．1%
B．3%
C．5%
D．7%
【参考解析】： 城市维护建设税按纳税人所在地的不同，设置了三档地区差别比例税率，即：
1．纳税人所在地为市区的，税率为7%；
2．纳税人所在地为县城、镇的，税率为5%；
3．纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为1%。
第 51 题 甲施工单位挪用列入工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用20万元，根据《建筑工程安全生产管理条例》规定，可处罚的罚款为（ ）。
A．1万元
B．2万元
C．3万元
D．5万元
第 52 题 某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（ ）。
A．招标人不允许投标人撤回提交的投标文件
B．招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件
C．招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件
D．招标人允许投标人撤回提交的投标文件
第 53 题 下列关于行政诉讼程序的表述中，错误的是（ ）。
A．诉讼期间一般不停止具体行政行为的执行
B．审理行政诉讼案件不适用调解
C．当事人申诉再审，判决、裁定暂停执行
D．当事人申诉再审，判决、裁定不停止执行
第 54 题 某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点。则供货商备齐钢材后，应（ ）。
A．将钢材送到施工现场
B．将钢材送到发包人的办公所在地
C．将钢材送到发包人的仓库
D．通知发包人自提
第 55 题 某一出让娱乐用地土地使用权转让，已使用10年，则转让后的土地使用权年限最多为（ ）。
A．60年
B．50年
C．40年
D．30年
第 56 题 关于民事诉讼过程中的答辩制度，说法正确的是（ ）。
A．被告在收到起诉状副本起十五日内提出答辩状
B．被告在法定期间内不提出答辩状的，人民法院判决其败诉
C．答辩状不必送交原告
D．被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理
【参考解析】： 《民事诉讼法》第113条规定："人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起十五日内提出答辩状。被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起五日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。"
第 57 题 甲向乙定做一套家具，双方未约定履行期。乙做好家具后，甲要求乙将家具送至家中。此时乙可以主张（ ）。
A．同时履行抗辩权
B．不安抗辩权
C．先履行抗辩权
D．撤销权
第 58 题 《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》的时间为（ ）。
A．竣工验收后
B．竣工验收时
C．提交竣工验收报告时
D．竣工结算后
第 59 题 某建设单位因未按合同约定向建筑公司支付工程款，被该建筑公司起诉，但建设单位指出该建筑公司在施工过程中使用了劣质材料，请求人民法院对该材料证据保全，则 应当在（ ）之前提出。
A．提交答辩状
B．举证期限届满
C．举证期限届满之前7天
D．判决前
第 60 题 下列纠纷中，受《仲裁法》调整的是（ ）。
A．离婚中的财产分割纠纷
B．财产继承纠纷
C．劳动争议
D．脚手架租赁合同纠纷
第 61 题 甲公司与乙建筑公司签订了由乙公司承建甲公司办公楼的合同。关于此合同表述错误的是（ ）。
A．乙公司可以将主体工程分包给其他建筑队，但对工程质量应由乙公司对甲公 司承担全部责任
B．如果甲公司无故解除合同，则构成违约，应当承担对乙公司造成的损失
C．工程竣工验收合格后，甲公司未按照约定支付价款，经乙公司催告，在合理期 限内仍不支付，则乙公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖，并就拍卖 所得价款优先受偿
D．如果有关勘察单位违约未按时提供勘察文件造成工期延误，甲公司应当对乙公 司的停工承担责任
第 62 题 承包商甲去外地做生意，向承包商乙借款5万元，为表示信用。甲将一仓库交给乙使用。双方言明，利息与房租冲抵，一旦借款返还，乙即退还房屋。乙对甲的房屋享有的权利是（ ）。
A．抵押权
B．质押权
C．承租权
D．借用权
第 63 题 甲公司承包的某工程施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为应视同（ ）。
A．用其他建筑企业的名义承揽工程
B．允许他人以本企业名义承揽工程
C．与他人联合承揽工程
D．违法分包
第 64 题 甲、乙两公司，甲给乙5000元钱，委托其代买设备一台。在代买过程中，由于乙不慎致使5000元钱被偷走。则5000元钱的损失应由（ ）负担。
A．甲
B．乙
C．甲、乙平均分担
D．乙承担大部分，甲适当分担
第 65 题 下列选项中，关于主刑的特点表述正确的是（ ）。
A．一个罪可以适用两个主刑
B．不能单独适用，可以附加适用
C．对同一犯罪人可以适用两个主刑
D．一个罪只能适用一个主刑
第 66 题 某建设单位因未按合同约定向建筑公司支付工程款，被该建筑公司起诉，但建设单位指出该建筑公司所承建的工程质量不合格，要求鉴定，则其鉴定申请应当在（ ）之 前提出。
A．提交答辩状
B．举证期限
C．开庭
D．判决
第 67 题 动产质押合同从（ ）时生效。
A．登记之日
B．签字之日
C．质物移交质权人占有
D．债务人不履行合同之日
第 68 题 王某因合同关系欠李某100万元，而张某也因合同关系欠王某100万元，现王某与李某协商将张某欠王某的100万元转让给李某，李某表示同意，并由王某通知了张某。此时王某和李某的合同关系属于因（ ）而终止。
A．解除
B．抵消
C．免除债务
D．混同
第 69 题 下面不属于广义的法律的是（ ）。
A．《建筑法》
B．《建设工程安全生产管理条例》
C．《甲省建筑市场管理条例》
D．《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》
第 70 题 甲与乙签订了一份合同，约定由丙向甲履行债务，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求（ ）承担违约责任。
A．请求丙承担违约责任
B．请求乙承担违约责任
C．请求乙和丙共同承担违约责任
D．请求乙或者丙承担违约责任
- 2014年一建市政公用工程名师预测试题与答案一
- 2012年一级建造师考试建筑工程习题集:流水施工方法的应用
- 2012年一级建造师考试港口与航道工程模拟试题：管涌和流沙的防治方法
- 2012年一级建造师考试建设工程项目管理习题集：建设工程项目总进度目标的论证
- 2012年一级建造师考试建设工程法规及相关知识模拟试题：建设工程施工许可制度
- 2012年一级建造师考试建设工程法规及相关知识模拟试题：建设工程保险制度
- 2012年一级建造师考试建设工程项目管理习题集：建设工程项目信息管理的目的和任务
- 2012年一级建造师考试建设工程经济习题集：技术方案现金流量表的编制
- 2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》最后密押卷一
- 2012年一级建造师考试建设工程项目管理习题集：建设工程项目质量控制体系